承包人是否需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任?
一、承包人是否是需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任
1、承包人不存在違約情形的不需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任。發(fā)包人的解除權(quán)是對于承包人逾期竣工的違約責(zé)任規(guī)定可以解除合同,但可以證明非承包人原因引起工期延誤的,承包人不需要承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。
2、法律依據(jù)《民法典》
第八百零一條 因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第八百零二條 因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
引用法規(guī)
[1]《民法典》 第八百零一條
[2]《民法典》 第八百零二條
二、承包人是否應(yīng)該需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任
1、承包人不存在違約情形的不需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任,發(fā)包人的解除權(quán)是對于承包人逾期竣工的違約責(zé)任規(guī)定可以解除合同,但可以證明非承包人原因引起工期延誤的,承包人不需要承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。
2、法律依據(jù);《民法典》
第八百零一條 因施工人的原因致使建設(shè)工程質(zhì)量不符合約定的,發(fā)包人有權(quán)請求施工人在合理期限內(nèi)無償修理或者返工、改建。經(jīng)過修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
第八百零二條 因承包人的原因致使建設(shè)工程在合理使用期限內(nèi)造成人身損害和財產(chǎn)損失的,承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
引用法規(guī)
[1]《民法典》 第八百零一條
[2]《民法典》 第八百零二條
三、承包人需要承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任嗎
如果承包人可以證明工期雖然延誤但并非承包人原因引起,從而避免承包人承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。當(dāng)合同約定的造成工期延誤的事由發(fā)生時,不應(yīng)消極等待施工條件的恢復(fù)及放任損失的擴(kuò)大;
也不能僅僅口頭與發(fā)包人進(jìn)行報告或聯(lián)系,而應(yīng)積極采取措施,按合同約定就造成工期延誤的事由及時向發(fā)包人提出書面報告,及時取得申請工期順延的簽證,并及時收集、固定引起工期延誤的其它證據(jù)。
一旦發(fā)生發(fā)包人要求承包人承擔(dān)工期延誤責(zé)任,承包人即可據(jù)此證明工期雖然延誤但并非承包人原因引起,從而避免承包人承擔(dān)逾期竣工的違約責(zé)任。
【法律依據(jù)】《建筑法》第十五條規(guī)定,建筑工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。
發(fā)包單位和承包單位應(yīng)當(dāng)全面履行合同約定的義務(wù)。不按照合同約定履行義務(wù)的,依法承擔(dān)違約責(zé)任。
引用法規(guī)
[1]《建筑法》 第十五條
四、違約責(zé)任承擔(dān)的方式有那幾種,如何承擔(dān)違約責(zé)任
違約責(zé)任的承擔(dān)方式有以下幾種1 、支付違約金 違約金指合同當(dāng)事人在合同中約定的,在合同債務(wù)人不履行或不適當(dāng)履行合同義務(wù)時,向?qū)Ψ疆?dāng)事人支付的一定數(shù)額的金錢。
2 、損害賠償 損害賠償是指因合同一方當(dāng)事人的違約行為而給對方當(dāng)事人造成財產(chǎn)損失時,違約方向?qū)Ψ疆?dāng)事人所作的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。
3 、繼續(xù)履行 違約責(zé)任的承擔(dān)方式 包括繼續(xù)履行是指由法院或仲裁機(jī)關(guān)作出要求實際履行的判決或下達(dá)特別履行命令,強(qiáng)迫債務(wù)人在指定期限內(nèi)履行合同債務(wù)?!?/p>
4 、其他補(bǔ)救措施 第一百一十一條 質(zhì)量不符合約定的,應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)事人的約定承擔(dān)違約責(zé)任。對違約責(zé)任沒有約定或者約定不明確,依 照本法第六十一條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標(biāo)的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇要求對方承擔(dān)修理、更換、重作、退貨、減少價款或者報酬等違約責(zé)任?! 〉谝话僖皇l 當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,在履行義務(wù)或者采取補(bǔ)救措施后,對方還有其他損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
五、沒有約定違約責(zé)任保證人還需要承擔(dān)責(zé)任么
事實上,并不是沒有約定違約責(zé)任,保證人就不需要承擔(dān)保證責(zé)任。而且很多人還會誤以為,簽訂保證合同的自己才算是擔(dān)保人,而且自己作為保證人也僅僅只是承擔(dān)主債務(wù)的保證責(zé)任。
六、法律對合同解除需不需要承擔(dān)違約責(zé)任是怎么規(guī)定的
如果是因為違約解除合同的可以要求違約方承擔(dān)違約責(zé)任。違約責(zé)任,是指當(dāng)事人不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合合同約定而依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的民事責(zé)任。
【法律依據(jù)】《民法典》第五百七十七條,當(dāng)事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行、采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任。
引用法規(guī)
[1]《民法典》 第五百七十七條
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由64645在線法律咨詢平臺發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。